El Tribunal Supremo se ha pronunciado recientemente sobre la indemnización por la suspensión de un contrato público en un caso no imputable al contratista pero que éste conocía al inicio de los trabajos.
STS 2986/2025. Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso. Sección: 3. Fecha: 18/06/2025. Nº de Recurso: 3871/2022. Nº de Resolución: 777/2025.
“Ante un supuesto de suspensión o paralización de los trabajos de ejecución de un contrato de obras, no imputable al contratista, el conocimiento por parte del contratista, al inicio de los trabajos, de que va a tener lugar dicha suspensión o paralización, en principio y salvo circunstancias que puedan concurrir en cada caso concreto, no excluye ni minora la indemnización de los daños y perjuicios efectivamente sufridos por el contratista”.